1.空调安装协议书

2.空调安装合同协议书

3.工程项目合同管理?

4.商业公司工作总结

5.中央空调的清洗方法

6.空调安装承包合同范本_空调安装承包合同格式

风机盘管清洗报价单_风机盘管清洗合同

风盘的“复试报告”,在工程上通常指的是工程安装、试压、试运行的结果报告,是施工方直接提供给甲方的;

如果是检测院出具的风盘产品的性能报告的话,则要看与甲方商务合同里面是怎么约定的。

如果有约定,需要检测院出具独立的产品检测报告,则需要按照合同约定。

空调安装协议书

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,结合帝谷·公园城售楼部中央空调工程具体情况,甲、乙双方本着平等、自愿和诚实信用原则,签订本合同:

一、工程名称:广安子惠置业帝谷·公园项目售楼部中央空调工程。

二、工程地点:项目位于广安区枣山镇天成村,西北侧为广武路,东北侧邻近川东高速

三、工程内容:

1、广安子惠置业帝谷·公园项目售楼部中央空调工程包括风冷热泵主机主机 套,冷量共 KW,多联机主机 套,冷量共 KW,以及空调系统工程的安装、调试 、验收和材料设备的供应等(调试完工时间暂定 年 月 日);

2、控制系统:每台室内机均配有单独的有线遥控器,液晶面板显示,具有温度设定、制冷及制热模式设定、风量调节、开关机时间设定等功能。。

3、本工程承包方式为总包工程(乙方包工包料,交钥匙工程)。

4、材料设备技术要求:

4.1风冷热泵主机为 品牌主机、满足甲方空调机房土建空间要求;风机盘管为 牌, 多联机主机为 品牌主机, 风机盘管为 牌,接水盘加长型,具体设备清单,技术参数详见合同附件;室内外机噪声满足 ,测试方法按国家空调规范执行。

4.2水系统管材、设备及安装材料:水泵按一用一备配置、阀门、电子除垢仪等;循环水管、排水管材料及施工均由乙方负责,具体材料设备清单,技术参数详见合同附件,水系统保温材料选用橡塑保温材料;

4.3风系统安装材料:风口、风阀、风管。

5、配电施工范围: 楼层配电箱至空调系统设备之间及空调系统内部的管线敷设、设备接线、材料供应,空调主机配电箱到同层管道井电缆均由甲方提供并施工。

6、设备土建混凝土基础由甲方负责,乙方提供设备参数,型钢基础。

7、工程材料设备清单见附件,合同附件与本主合同具备同等法律效力

空调安装合同协议书

 在不断进步的时代,协议使用的情况越来越多,签订签订协议是最有效的法律依据之一。协议的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是我帮大家整理的空调安装协议书4篇,希望对大家有所帮助。

空调安装协议书 篇1

 甲方:

 乙方:

 根据《中华人民共和国合同法》,本着平等互利的原则,甲乙双方达成如下协议:

 一、工程名称:

 二、工程地址:

 三、工作内容:

 乙方根据甲方提供的施工平面图进行施工。施工平面图内的所有材料、设备均由甲方自行购买,并送到工地施工现场;乙方只负责施工。

 乙方安装施工范围、内容如下:

 序号安装项目单位数量备注

 1空调主机台

 2风机盘管台

 3空调箱台

 4水泵台

 5镀锌铁皮风管㎡

 6空调供、回水管项

 7冷凝水管项

 8开关、风口项

 四、双方责任:

 1、甲方责任

 (1)、甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场,以免延误工期。

 (2)、派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调;以及施工图纸的更改和签证。

 (3)、按照协议及时拨付工程款;如未按协议拨付工款,乙方有权取必要的手段进行追款,所造成的任何后果由甲方负责。

 (4)、风机盘管、空调箱等送风口、回风口、新风口、排风口、检修口等开口由甲方负责按排开孔,费用由甲方负责;

 (5)、如没有特殊情况,甲方不得以任何借口拖延工期,如果由于甲方原因拖延工期,甲方必须支付乙方施工人员的人工工资及生活费用。

 (6)、空调主机基础由甲方根据施工图进行制作,费用由甲方负责。

 (7)、空调主机吊装由甲方负责,费用由甲方承担。

 (8)乙方根据施工图进行施工,如有更改,甲方必须提前通知乙方,由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担;乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进行施工。

 2、乙方责任

 (1)严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进行施工。

 (2)严格遵守建设方的管理规定,做到文明施工;

 (3)严格按照施工进度,施工质量进行施工。

 五、工程安装费用表:

 序号安装项目单位数量单价(元)合价(元)

 1空调主机台

 2风机盘管台

 3空调箱台

 4水泵台

 5镀锌铁皮风管㎡

 6空调供、回水管项

 7冷凝水管项

 8开关、风口项

 9工程费用总计

 工程安装总费用根据实际工程量进行结算。

 六、付款方式

 1、工程安装总费用为人民币¥ 元整,人民币大写 元整。

 2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的30%人民币¥ 元整,大写: 元整作为工程预付款;

 进场10天后甲方向乙方支付工程总款的30%人民币¥ 元,大写: 元整作为工程进度款;

 室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%人民币¥ 元,大写: 元整;

 剩余工程总款的20%,人民币¥ 元,大写:

 元整在工程安装调试验收完毕后,甲方一次性付清(注:工程安装、调试、验收完毕后,无论甲方是否收到工程款,都必须按合同支付清合同所有费用)。

 七、工程保修期

 工程系统由乙方免费保修一年;所有设备保修由甲方负责,材料质量问题由甲方负责。

 八、其它约定

 本协议一式两份,甲乙双方各持一份,均具同等法律效率,在执行协议过程中如有不同意见,双方友好协商进行解决,解决不成,可向当地人民法院进行申诉解决。

 甲方: 乙方:

 帐号: 帐号:

 日期:20xx年X月XX日

空调安装协议书 篇2

 甲方:

 乙方:

 为了保证 空调安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。

第一条 甲方安全责任

 甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为 (口头教育后。甲方无相关安全责任),其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

  第二条 乙方安全责任

 1.安装过程中如有坠落物造成任何事故,均由乙方负责。

 2.后期外机设备发生坠落(6年之内)造成事故的,由乙方负全部责任。

 3.乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

 4.乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。

 5.乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。

 6.乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。

 7.乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

 8.乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。

 9.乙方要做好成品保护工作,不得污染和原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

 10.乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。

 11.乙方要做好建筑物、管线、室内物品的.保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。

 12.乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到清洁施工,文明施工。

 13.乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。

 第三条 本协议一式两份

甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。

 甲方(签字): 乙方(签字):

 地址: 地址:

 委托代理人: 委托代理人:

 电话: 电话:

 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

空调安装协议书 篇3

 1、工程开工之前须与设计师确定灯位、插座及洁具的位置,并且准确计算用料。

 2、材料进场后,要自行清点数量,检查有无损坏及质量问题,并自行保护好且存放在安全地方。不得私拿工地材料,一经发现,作三倍赔偿。

 3、在不破坏构造的情况下施工,如遇需打承重梁柱时,必须及时反映情况,不得自行施工。线管入墙面内不少于5mm,开槽须使用切割机,暗管、暗盒埋设牢固,暗盒及表面开头必须平整一致。入墙水管要试水打压后封固,如因漏水所造成的返工,所有返工材料及人工由施工负责人自行负责。

 4、安装洁具要使用水平尺,如因洁具不水平所造成的返工,则所有返工材料及人工费用由自行负责。安装工具要集中放好,不能放在家俱、大理石台面及地砖上,如乱放工具造成成品损坏,要追究赔偿。

 5、要积极与其他工种配合,不能拖延影响其它施工进度。时刻注意施工安全,若发生任何工伤事故则自行负责。每天保持施工场地干净整洁,并定期将垃圾运往楼下物业指定垃圾场。

 6、不得向客户收取费用,如图纸更改、尺寸变动、增减项目等必须经公司同意方能施工,若私自施工,则一切后果自行承担。

 7、严格按《施工》规定的期限完工,延期1天罚款50元。

 8、公司会扣留 5% 的工程保质金,在1年的保修期内,有任何质量问题必须及时到现场处理,如延误或推托不去,将不退还工程保质金。

 以上规则未能尽录,希严守自律。如果全年没有任何责任事故发生且均能按时或提前完工,年终公司将给予奖励。

 工 程 名 称:

 责任人签名: 日期

空调安装协议书 篇4

 甲方:

 乙方:

 为了搞好空调安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。

  第一条 甲方安全责任

 甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为 ,其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

  第二条 乙方安全责任

 ⒈乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工人具、材料,并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。

 ⒉乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。

 ⒊乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。

 ⒋乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

 ⒌乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。

 ⒍乙方要做好成品保护工作,不得污染和原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

 ⒎乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。

 ⒏乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。

 ⒐乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。

 ⒑乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到活完场地清。

 ⒒乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。

  第三条 本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。

 甲方(签字): 乙方(签字):

 地址:地址:

 委托代理人:委托代理人:

 电话:电话:

 日期:年月日日期:年月日

工程项目合同管理?

篇一

合同编号:_________

 签订地点:_________

 委托方(甲方):_________

 承接方(乙方):_________

 根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定,结合家用中央空调系统安装施工的特点,经双方友好协商,就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜,达成如下协议(包括本合同附件和所有协议),以资共同遵守。

 一、工程概况

 1.工程名称:_________

 2.工程地址:_________

 3.甲方联系人或委托联系人:_________电话:_________

 4.甲方所提供机组:

 室外机:

 室内机:

 二、工程施工周期

 自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,完成隐蔽工程安装验收。

 待_________装潢工程结束后,进行系统调试、竣工验收。

 三、施工管理

 1.乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。

 2.甲方在乙方施工前,将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。

 3.甲方在乙方施工前,负责清除施工现场的障碍物,使现场具备施工条件。

 4.施工图和室外机安装位置,如需得到消防、环保、物业部门认可时,由甲方负责办理,并承担相关费用。

 5.乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。

 四、工程造价

 1.本合同安装工程总价为人民币_________元。

 2.因甲方原因变更设计,需增减材料,总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格,由双方协商后签订补充协议。

 五、付款方式

 1.合同签定后,甲方即支付给乙方合同总价的l0%,计人民币_________元。

 2.材料进场,甲方即支付给乙方合同总价的40%,计人民币_________元。

 3.隐蔽工程验收合格,甲方即支付给乙方合同总价的40%,计人民币_________元。

 4.工程竣工验收合格后,甲方支付给乙方合同总价的10%,计人民币_________元。

 5.双方款项往来均应出具收据,工程竣工验收后乙方应开具统一交甲方。

 六、工程质量及验收

 1.乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。

 2.隐蔽工程安装完成后,甲、乙双方应办理检查与验收手续,甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间,乙方应提前2天通知甲方,甲方应在接到通知后2天内验收。

 3.甲方在装演工程结束后,应当在2天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收;乙方应在接到通知后天内组织验收。

 4.竣工验收后,甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修,保修期1年,管道风口保修期2年,从竣工验收结束、开具之日起计算。

 5.工程竣工后,乙方向甲方提供竣工图纸l份。

 6.施工规范及工程竣工验收标准,按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。

 七、纠纷处理方式

 1.因工程质量,双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一,可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解,也可向市或所在区、县消费者协会投诉。

 2.当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不能解决的,选定以下第_________种方式解决(不选定的划除):

 (1)向上海仲裁委员会申请仲裁。

 (2)向人民法院提起诉讼。

 八、违约责任

 1.由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件,致使工期延误的,每延误l天,甲方应当支付误工费人民币_________元给乙方。

 2.由于乙方原因逾期竣工,每逾期1天,乙方应当按照甲方已累计付款额的_________%支付违约金给甲方。

 3.竣工验收不合格,如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求,乙方必须无偿返工,并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任;如系设计造成的原因,由甲方向设计方追究责任;如系设备原因,由甲方向设备供应方追究责任。

 九、其它

 1.本合同如有未尽事宜,双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

 2.本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。

 甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

 地址:_________地址:_________

 电话:_________电话:_________

 _________年____月____日_________年____月____日

篇二

甲方:

 乙方:

 根据《中华人民共和国经济合同法》相关规定,经甲乙双方友好协商,达成设备安装合同壹份,内容如下:

 一、工程概况:

 工程名称:中央空调系统的安装调试

 工程地点:项目工地(号)

 二、合同范围:

 本合同范围:项目中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。

 乙方应提供崭新的未经使用的安装设备及材料、技术服务和所需的其他事项。在履行合同过程中,如乙方没有提供或没有达到设计图纸中的技术性能指标,乙方应免费取挽救措施,并承担全部责任。

 甲方需要而合同文件中未提出的技术要求,甲方有权发出变更通知,乙方有责任以合理的进度以及惠的价格满足甲方变更的要求。

 招标文件及投标文件作为合同附件,组成本合同不可分割的一部分,甲乙双方共同、遵守。

 三、合同造价:

 本合同总造价为:¥元

 人民币大写:元整

 3.1“合同价格”是指项目中央空调系统工程,除甲方供应中央空调系统设备以外(甲方供应设备见附表),从安装设备及材料、安装调试、备品备件供应至竣工验收合格交付使用及维保等的人民币报价,其中包括材料费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、备品备件供应费、直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用等。

 3.2合同价格为固定价,包括所有由于以原材料工本或其他条件的价格浮动而导致的全部额外费用,但由于甲方增减工程量引起的价格调整除外。

 3.3合同价格包括合同涉及到的,由乙方提供的与设备的安装与调试期间有关的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的费用,并由乙方负责运进和运离工程现场。

 3.4合同价格包括乙方人员到现场的一切交通食宿费,甲方协助乙方人员在现场居住的方便,但有关费用由乙方自理。

 3.5除非另有规定,乙方的价格须包括执行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附带工作及费用,不论它们是否在合同文件中有所说明,也不论它们是否在签订合同时可以预料到。

 四、付款方式

 4.1合同签订后,十天内,乙方进场前,甲方支付合同总价30﹪为设备预付款;

 4.2主要设备含空调主机及风机盘管末端进场后,甲方支付合同总价30%

 4.3工程量进展到一半时,甲方支付合同总价20﹪。

 4.4安装、调试、验收合格后,甲方支付合同总价15﹪。

 4.5质量保证期结束,无质量问题,甲方付清全部余款

 五、工程工期:

 根据发包人使用要求,双方约定合同签定后,自乙方收到设备预付款之日起两个月内,乙方完成本合同全部工程的安装调试工作。

 5.1乙方进场前向甲方提供施工组织设计和施工总进度。

 5.2在合同生效以后,叁日内,乙方完成进场前的准备工作,并组织施工人员进场开始施工。

 5.3乙方须按合同规定的日期完成安装及调试,协调与消防、装修的冲突,保证工程顺利进行,确保按期完成。

 5.4如工程实际与图纸设计存在较大差异,无法按图施工;或图纸有较大变更,不能按期完成施工,经甲方签字认可,工期顺延。

 5.5遇不可抗力(由于严重的自然灾害如洪水、地震等不可避免的或不可预见的及非人为所能控制的),工期顺延。

 六、工程验收:

 6.1乙方应按国家或国际有关的标准与规范施工。

 6.2安装施工应以图纸要求为准,不得私自偷工减料,或更换图纸规定的安装材料。对于图纸未规定的安装材料,应选用质量较好的材料使用。工程安装调试完成以后,应达到图纸设计的功能及使用要求。

 6.3甲方的授权代表有权任何时候检查乙方的相关工程质量与工程材料的质量,并作为验收的依据之一。

 七、变更通知

 7.1乙方如因为甲方原因影响了合同成本或交工期限,须立即以书面形式向甲方提出,甲方核实无误后将向乙方发出变更通知,但在以下情况中,不得发变更通知。

 7.1.1对乙方影响行为是在合同规定内作出的,或是由于乙方未能履行合同要求所必须的义务。

 7.1.2乙方合同执行情况是因其自身的失误、疏忽或未能按合同要求履行而受影响。

 7.2如果乙方认为所作的变更可能会使自己不能履行合同中义务时,须及时向甲方提出。相应设备及工程量的增减,按照国家20xx年工程定额三类取费进行合同金额修订。

 八、质保期

 8.1质保期从竣工验收合格之日起计算壹年,主机设备保修三年。

 8.2乙方所提供的安装材料为全新的、且中央空调系统安装质量符合合同要求。主机为约克公司产品,风机盘管及末端为上海三燕产品。

 8.3在质保期内,若非误操作或人为破坏所致,则合同标的或其部件、安装材料等损坏应由乙方免费维修、供应和安装。

 8.4在质保期内,乙方在接到甲方通知后,2小时内作出反应并指导,24小时之内应派有经验的技术人员到工地现场,履行其保修义务或处理紧急维修工作。超过24小时甲方可请其他人员进行修理,其费用从质保金中扣除。

 8.5若质保期内,甲方没有指出有缺陷,则代表甲方对乙方的工程安装是满意的,其质量保证责任已完成,但隐蔽性的、合理的检查和实验都不能发现的缺陷除外。

 九、违约责任

 9.1由于乙方的原因不能按时交付使用,所使用的安装材料不符合合同规定,由此造成的损失,应有乙方承担一切责任。

 9.2若由于甲方原因出现如未按有关要求验收工程或其他原因致使乙方延期交工等,乙方不负责任。

 9.3乙方原因延误工期,每延误一天交付使用,支付金额为合同价款1‰的违约金(无法抗拒因素造成误工除外)。

 十、不可抗力

 10.1如果双方的任何一方因人力不可抗拒因素(诸如台风、地震、战争或双方认同的其他情况)而引起合同进度延误,在此情况下,一方应及时书面通知另一方,并提供当地签发的不可抗力的证明。受不可抗力影响一方,就尽力减少的影响,尽早恢复工作,双方应尽早协商并确定新的交工日期,并由甲方发给乙方完工变更通知书,确定合同进度相应顺延。

 10.2不可抗力给双方造成任何损失,有各方自行负责,合同价格不得因不可抗力的影响而作任何调整。

 十一、责任

 乙方负责在工程峻工前,对已完工程的成品保护,在此期间发生的损坏,由乙方负责修复。

 乙方承担在安装、维修等过程中因施工与质量问题引发的其他事故和由此发生的全部费用。

 乙方承担由于自身安全措施不力造成人身伤亡事故的责任和由此发生的全部费用。

 十二、合同终止

 12.1双方应按照合同的规定,全面履行完全合同义务直至合同终止。

 12.2凡出现以下情形,甲方有权通知乙方终止合同:

 由于

 12.2.1不可抗力的原因而不能履行合同。

 12.2.2当甲方确信乙方已无履约能力时。

 12.2.3乙方在收到甲方的合同终止书后,应立即终止合同执行,但双方有权追究在合同终止前的违约索赔。

 十三、仲裁

 13.1本合同适用的法律是《中华人民共和国合同法》。

 13.2双方由合同或合同之外引起的所有纠纷,可通过双方的友好协商来解决,若该协商在纠纷开始后不能在15天内通过协商解决,任何一方可以在一个月内向对方提出书面通知,并将该纠纷提交工程所在地仲裁部门或工程所在地法院进行解决。

 13.3仲裁或法院判决对双方具有约束力,凡产生的仲裁费用或诉讼费用,按照国家相关法律规定执行。

 13.4在仲裁和起诉过程中,除非双方协商同意终止合同,否则双方必须继续执行他们各自的合同义务。

 十四、合同生效及其他

 14.1本合同应在双方签字、盖章之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部责任和义务时失效。

 14.2在合同执行期间,双方均不得单方随意作出合同范围以外的变更或解除合同。

 14.3合同若有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等法律效力,若补充规定与合同不一致时,以签订日期在后者为准。

 14.4合同由协议书与合同附件组成,并具有同等法律效力。

 14.5合同一式两份,甲方、乙方各执一份。

 十五、其他未尽事项:

 甲方:乙方:

 法定代表人:法定代表人:

 委托人:委托人:

 行及帐号:行及帐号:

 ****:****:

 年月日年月日

商业公司工作总结

工程项目合同管别看他只是几张薄薄的纸片,在工程项目中他有着巨大的作用,是工程项目执行的有效保证。工程项目合同管理具体包括哪些内容呢,下面中达咨询为大家简单介绍一下,以供参考。

在发达国家和地区,对工程合同的具体管理任务一般由工程师即专业人士完成。在国际上通行的标准合同文本中,对工程师在合同管理中的地位均有具体规定,如FIDIC条款。这些具有丰富的工程合同管理经验的工程师,作为独立的第三方,比业主更能有效、科学地进行工程合同管理,有利于工程合同全面、正确地履行。对于我们这种长期实行经济的国家,人们的法制意识与合同意识是极为淡漠的,当前研究项目管理,就不得不研究合同,研究如何制定与执行合同。

合同管理之所以没有列入美国项目管理协会的PMI管理手册,并不是合同管理不重要,而是合同管理已经成为了发达国家经济建设的基础,FIDIC条款的每一条,都是必须落实到合同中去的,按合同文字说话早已成为美国以及其他发达国家的习惯。而我国由于商品经济不发达,长期以来长官意志、人情观念代替了法制,在工程建设行业也没有树立合同的权威性。

因此,建立以合同管理为核心的项目管理体系,是提高项目管理水平的必由之路。我们应该注重对合同体系的研究,建立符合中国实际的合同管理体系。本文拟从某体育场建设的实例出发,探讨如何把体育场建设的合同管理结合到P3E/C软件的使用上来,更好的以信息技术提高我们的项目管理水平,走出有中国特色的工程管理的道路。

想要了解其他建筑行业有关内容可以点击中达咨询行业动态进行了解。

一、合同管理与质量控制、进度控制和投资控制、安全控制的关系

对于任何一份合同,都必须提出明确的质量要求、进度要求及工程款的支付办法,这就是提出工程的目标。如在工程承包合同中,一般必须明确提出要求施工达到的质量等级,如应该达到长城杯的要求;工程进度的目标是在何时完工等;工程造价控制在多少万元内;不发生安全事故等。

在我国的监理工程师考试的教材里,把监理工程师对施工现场的管理归纳成“三控两管一协调”,其中“三控”指的就是质量控制、投资控制和进度控制,而“两管”指的就是合同管理与信息管理。现在看来,应该改为“四控两管一协调”,即增加对安全的控制。而合同管理是质量、进度、投资与安全控制所必须具备的手段。参加工程建设的各方人员,必须事先签订合同,明确各方的责、权、利关系。无论是项目的业主、咨询公司,还是设计人员、施工人员、材料设备供应商,通过合同的联系,从而保证了各自的利益与项目管理的成功紧紧联系在一起。在商品经济的社会里,任何人都必须重合同讲信誉,只有一切从合同出发,才能保证项目建设的取得成功。

在合同制订前,业主一般通过招投标,寻找出价格合理、质量优良的合作伙伴,经过合同谈判,确定合同双方的权利与义务。而在合同的执行过程中,双方就必须严格执行合同条款的规定,如在合同的执行中存在矛盾,就应该积极与对方协调,力争达成补充协议,而一旦无法协调成功,就应该通过索赔的方式,维护自己的合法权利。

作为建设业主某体育场建设有限公司,在工作开展的初期,应该首先选择好用何种合同体系。对于某体育场这种大型建设项目来说,面临的建设任务是极其复杂的,它不仅有设计上的国外设计单位与国内设计单位的配合,也有新型结构与材料在工程上的应用问题,设计图纸如何满足工程进度的需要;还有施工总承包单位是一个联合体,两家公司在职责上的划分问题,以及众多的施工分包单位和众多的设备、材料供应商。而体育场建设,关系到国家奥运战略的成功,建设进度的管理是工程成败的关键,我认为选择P3E/C软件作为进度管理的工具是适宜的。P3E/C软件是美国PRIMAVER公司开发的企业级工程进度专业软件,它具有企业项目结构分解(EPS)、组织分解结构(OBS)、分解结构(RBS)、工作分解结构(WBS),特别适合这种复杂的大型项目的管理。它对于质量安全管理,用的是质量控制点、验收等级及质量监督、安全控制4个与质量/安全管理相关的作业分类码。根据项目公司有关质量/安全的要求加载到相关的作业(分项工程),以赋予这些质量/安全检查工作的时间属性。对于建设投资控制,用的是自上而下的投资分解以及自下而上的统计分析对比,可以极为准确的管好工程费用,实现工程建设的投资控制目标。

二、合同管理在P3E/C中的实现

从某体育场的合同管理框架附图(略),我们可以看到,该体育场的合同共分为顾问合同、勘测与设计合同、建安工程施工总包合同、工程监理合同、指定供货合同、市政外管线与室外工程合同六个大类,这就意味着该工程今后将主要执行的就是这些合同关系,这也是工程投资将分为以上六类。我们可以把它作为EPS结构的二级结构,在此对工程投资进行预算的第一次分配。

而这六类合同可以又分为工程项目,如(1)顾问合同类的法律顾问合同、工程设计顾问、工程管理顾问、财务顾问、运管顾问等(2)勘测与设计合同类的勘察设计总包、地质勘察与沉降观测、精装修设计、弱电工程二次设计、热力工程外线设计、燃气工程及外线设计、电力外线设计、电话外线设计、中水机房设计、田径比赛设施设计、比赛场地设计、室外景观与绿化设计、室外建筑立体照明设计(3)建安工程施工类的施工总包合同、业主指定分包的弱电工程、安全防护、保卫设施、屋盖钢结构工程、屋盖充气膜工程、屋盖开启传动设施、幕墙工程、精装修工程、比赛场地照明工程、热力站工程及外线、燃气工程及外线、变配电工程及外线、电梯工程、中水站工程、基坑工程(4)建安工程监理合同、市政工程监理合同(5)业主指定供货合同类的座椅供货、防火门供货、冷水机组供货、空调机组及风机盘管供货、空调循环水设备供货、卫生洁具供货、柴油发电机组供货、电梯、扶梯供货、变压器供货、高低压柜供货、石材、磁砖供货(6)市政外管线及室外工程类的道路工程、雨排水管线工程、污水管线工程、建筑立体照明工程、室外景观及绿化工程、比赛场地工程、田径比赛设施工程、电话外线工程。我们可以把估算的工程款按照以上项目进行再次分配。对于分配的这些工程预算我们将作为工程的控制目标,在设计阶段即为工程的设计控制指标。

需要注意的是我们的投资分解是与EPS分解结构完全一致的,这样,在P3E/C软件中我们就可以明确工程的实施对象,以及它们负责的内容。把上述合同金额汇总起来,就是工程的总投资控制指标。对于上述项目的再次分解,就构成了工作分解结构(WBS)。体育场建设公司的管理应该到达这一级,这样就可以监控工程的完成情况,便于分析投资目标的实现。而对于工作分解结构(WBS)的投资控制,则是设计总包单位、施工总包单位所要完成的工作。第二,我们的投资分解是严格与合同体系相适应的,而不是按照分部分项工程进行分解的,如勘察设计合同里的建筑设计、结构设计以及设备设计均为设计总包单位承担,我们就把它作为一个设计总承包项目处理;而精装修设计、弱电二次设计、热力工程外线设计、燃气工程及外线设计、电力外线设计等是由不同的设计单位完成,因此它们也分别作为一个项目处理。施工也是如此,这种分解与项目的大小无关,而是按照工程的企业组织分解结构(OBS)进行划分的。每一个项目的责任单位对应了一个项目。这样,我们就可以把对于工程项目的进度管理与投资管理很好的结合起来。

对于工程的进度管理,是按照上述分解方法,各参建项目分别建立自己的进度,由业主及监理汇总,并由业主建立各项目之间的逻辑关系,并由此控制各参建单位的工程进度。一般用前推法或后推法计算工程的完成时间。通过PR组件,我们可以把工程进展的实际执行情况收集起来,取每周更新的方式,实时的监控工程进展情况,并把工程开展中暴露的问题反映出来。并由此分析工程的进度是否符合要求、工程费用的控制情况、工程的质量、安全情况,赢得值情况等,实时监控工程的变更。对于投资控制,P3E/C是用自上而下的预算管理与自下而上的作业费用管理两种方式,汇总工程的实际执行情况,可以作平行的比较、也可以做前后多次的比较。并可以设置临界值,由计算机自行提醒项目管理人员,掌握项目的工程实际情况。

想要了解其他建筑行业有关内容可以点击中达咨询行业动态进行了解。

三、合同管理中应该注意的几个问题在工程的合同管理中,还应该注意以下的几个问题:

1、尽可能用总包负责制对于大型工程而言,应力求用施工总包负责制。这是因为如果按照工程的无限分解性,取平行分包的方式进行管理,将给业主带来极大的麻烦。表面上看来,好像是工程投资有所节约,而实际上由于工作界面划分过多,业主需要协调的问题呈几何级数的增加。常常造成有的事没人做,而有的事又大家争着做。施工中间业主常常发现在开始时没有想到的问题,并往往因此而影响了工程的进度,造成施工的返工或工程量的追加。

2、用单价合同对于大型的体育场建设,我们的设计工作往往是滞后的,而对于这种在签合同之前没有完整的施工图纸的建设项目,希望用总包合同的方式,把工程量没有固定的风险转嫁给施工单位的做法是行不通的。施工单位要么是高估冒报,把风险因素考虑进去;要么是取先进去再讲价的手段,维护自己的利益。最后反过来伤害了业主的利益。而对于单价合同,是固定项目的单价,实际测量工程完成的数量,并由监理认可的数量与施工单位结算。对于单价合同,工程量的控制实际上取决于设计单位的施工图设计以及工程变更。我们如果控制好了设计,就完全可以控制施工的最终结算。

3、工程保函的使用国外工程施工中,十分注意工程保函的作用。保函是由银行开出的施工单位提供的保证文件。一般在预付工程款的时候,施工单位必须提供与预付金额一致的保函,而随着工程施工的开展,对工程量的结算逐步取代了保函的作用。因为业主在预付款的时候,承担了很大的风险,如果施工单位没有实现其在投标书中的承诺,而业主又没有有力的经济上的制裁的话,业主将失去其控制工程的能力。用保函就可以迫使施工承包商按照合同规定的去做,否则业主将向银行提出提取保证金的手段,使施工承包商遭受巨大的损失。

4、注意施工索赔工程建设中,业主与施工单位的矛盾是常有的,业主一般占有先天的有利位置。但如果施工单位的管理能力很强的时候,施工单位常常会因为业主的原因、设计的原因及其他与施工单位无关的原因提出索赔。索赔的出现是工程管理进步的表现,施工单位没有很高的管理水平是不能取得索赔成功的。这就要求我们的业主及监理单位,也必须具备很高的管理水平,才能在索赔面前保持清醒的头脑,做到有利、有理、有节。

更多关于工程/服务/购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部客服免费咨询:s://bid.lcyff/#/?source=bdzd

中央空调的清洗方法

 总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而肯定成绩,得到经验,找出差距,得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,它有助于我们寻找工作和事物发展的规律,从而掌握并运用这些规律,不如我们来制定一份总结吧。你所见过的总结应该是什么样的?下面是我精心整理的商业公司工作总结,欢迎阅读与收藏。

 银虎迎春、金虎接福。回眸20××年,商业管理公司在总公司领导及全体员工的共同努力下,积极配合各部门,向着公司的目标与任务努力的过程中,取得了可喜的成绩。为增强凝聚力,让各部门有机地配合工作,圆满地完成××年制定的工作任务,商业公司的各项工作有了新的突破。现就商业管理公司20××年工作做以下总结。

 一、招商成果

 在业种、业态本着同业差异,异业互补的前提下,把经营不善的协亨手机经过调整引进知名度极高的鸿星尔克运动品牌形成自己独具一格的旗舰店,比原协亨手机租金等费用多增收7万元/年。针对地下丽人城续签××年合同,租金单价做小幅度的调升,全年收益为3299399.92元。出租率达到100%,空置面积为0。原地下美食城合同到期,经我司收回后整体出租,收益为42万/年,原美食城租金标准为20.69万元/年,调整后增加收益21.31万元/年。四楼招入特色连锁餐饮,年租金66万,×二层招入鞋业酷酷鞋区,年租金20万;四层成功引进大型电玩城,面积2800平方米,年租金60万。临街广场全年路演活动给公司增加收益约390余元,广告位收益366680元。

 广场四楼电玩的入驻填补了公司业态空白,整个四五区都是中高档的休闲场所,互相之间起到带动作用,更可以提升商场客流量,更有力得到人流共享形成互动,达到了同业差异、异业互补的良好效果。

 同时通过不断的努力完成第二运输公司在新东方国际项目回迁房屋的租赁工作,签订百货大楼回迁房屋位置确认协议,办理完毕百货大楼在新东方国际项目的租赁工作。

 二、稳场旺场

 1、×××:经过一年努力经营如今的商城已经基本达到满铺率,在做好×的扩大招商工作的同时,三楼继续招入时尚女装,让人气不断拔升,使商城更具规模和竞争力。

 2、×××:现经过商户20××年换签合同的调整,为了保证商城持续稳定的发展,现保证在原有租金微调的基础上针对丽人城在业态规划、整合、柜位设计、通道设计等方面,结合市场现状予以调整,商户储备及更新替换,在现有基础上引进或培养有实力、抗风险能力强的大商户,更加稳固地下丽人城的竞争力。

 3、临街:为了维护广场户外的整体形象,充分利用户外广告的宣传力度,不但达到广场欣欣向荣的气象而且为公司创收新的利润增长点。利用节日期间,充分结合巨大广场的优势,做好停车区和路演活动区,联系婚纱、车展活动厂商有偿的提供促销场地活动,来吸引人气和营造良好的商业氛围。

 三、行政管理工作:

 1、完善员工考核管理制度,加大奖罚力度,做到监督检查的作用,对违纪员工进行处罚,情节严重的实施了辞退,杜绝了弄虚作的现象。

 在制度执行上做到严格、严禁正规化管理,建立完整的人事档案,完善人员的入职、调岗、转正等手续;完善了公章使用、纸张使用、复印机使用、请销、值班等各种常规管理制度,根据工作任务制定各工作人员的岗位职责,将各项工作责任到岗、到人。同时出台了相关的节能降耗管理制度,并且严格执行下去。

 2、提高办公室工作人员素质,团结协作,为一线部门提供优质服务。做好后勤事务的管理,对于办公用品、生活用品等及时购置和发放,保证了各项工作的正常运转。

 3、招聘有经验且有较展潜力的管理人员加入到公司,为公司招贤纳士。

 四、后勤管理工作

 1、安保工作

 安保是商业公司的一道安全屏障,比如:(指挥广场车辆摆放及做好小商小贩的清理,使广场达到整齐划一。维护广场和地下丽人城、×的治安,严密控制各种刑事案件的发生,把突破控制在萌芽状态,检查消防安全情况,杜绝一切消防隐患等。)所以管理部严格定岗、定位、定人,继续坚持半商业、半军事化管理,以提高安保人员的各项素质。时常对保安员开展思想工作,提高警惕性及责任心,确保本区域的安全,全年未发生一起恶故。

 2、消防:

 消防是公司工作的重中之重,因公司没有专职消防员,所以组织保安成立义务消防队,把消防检查列入日常工作程序,保证公司的消防安全,杜绝一切消防隐患。组织消防监控人员进行专项培训,使其熟知消防知识。组织义务消防队,处理突发。我们也通过消防知识培训,消防实战演练,大大提高了公司员工及商户的消防意识。今年把重点放在检查消防隐患和消费设备维护保养上,保证设备的正常运转。春节期间继续严格检查、注意消防主机的动态,做好春节防火工作。

 3、保洁:

 督促保洁做好本区域的各项保洁工作。根据广场和地下丽人城、×的情况,安排调配保洁人员进行清理。我们还组织卫生检查小组,定时检查卫生情况,出现问题限期改正。做到即时有,即时清,给顾客和商户营造一个购物及经营的良好环境。

 五、工程养护部工作

 工程养护部是新东方商业管理有限公司主要的后勤保障部门,它承担着广场水力、电力、中央空调、电梯、消防设施、土建工程等所有设施的维护保养工作,工程养护部事情繁琐,是涉及的专业口多而责任又重大的部门。

 工程部分:

 1、商城三层的装修改造。

 2、地下美食城的业态更换及装修改造。

 3、自来水管道更新。

 4、楼顶加铺SBS防水层。

 5、办公区整改。

 6、扶梯节能改造,由原来的全频全速运行方式改造为变频调速的运行方式,降低了能源的浪费,达到了一定的节能效果;

 日常工作部分:

 1、对广场的维修,主要是广场的渗漏水及广场大理石砖的维修工作。由于广场所处的位置人流及车流量大,以及原有设计等因素,广场大理石地砖损坏率较高,所以加强了对广场的检查,然后汇总及时进行处理。

 2、加强设施设备的安检、维护和保养工作,确保设施设备安全运行。每到节日前,都会召开专题会,对设备设施安全检查、保养和维修,制定工作,完成时间和责任人,以及检查时间,明确各项工作重点,以确保商场的设施设备安全运行;

 3、规范管理,完善管理制度,以提高维修和保养工作效率和质量,减少租户投诉。

 ⑴、制定工作和工作标准;

 ⑵、强调维修工作时的安全操作和自我安全防范的意识,杜绝工伤事故的发生;

 ⑶、配电室值班人员负责接听保修电话,安排技工日常维修和设备的保养工作,负责处理日常维修出现的各类问题;

 ⑷、领班每周两次对所管辖广场所有的设备设施进行巡视检查,对发现的问题通知责任人限时整改;

 ⑸、工程养护部主管每天检查日常维修工作的完成情况,并每周对所有的设备设施进行一次检查,对发现的问题要求相关人员限时整改,一周内回访限时整改的机房设备设施,检查整改落实情况;

 ⑹、不定期的对技工的工作进行考核,以提高技工的工作效率和服务质量;

 4、加强节能降耗的管理工作。

 ⑴、严格控制设备的运行,设置设备的运行时间和参数,力求节能降耗。

 ⑵、中央空调的空调末端系统(风机盘管)进行了一次全面的`清洗,提高换热效率。

 ⑶、结合中央空调机组运行年限,对冷冻机组进行了全面的维修保养,对制冷剂结合实际进行了合理的添加,对日常项目进行了细致的维护,尽可能提高冷冻机组的工作效率,减少能耗的产生。

 六、财务收支

 1、结算商户货款

 本部门一年来坚持及时返款原则,服务于丽人城及商城商户,每周返款一次,做到及时、准确,从财务角度提升了公司的诚信度。

 2、收租、收费

 ××年1至12月份收丽人城租金287万元,比上年269.2万元增收6.6%;收入临街商户及其他主力店租金283万元,比上年226.7万元增收25%;商城收租金231.8万元;另外上海如家酒店、三祥、ITAT主力店商户租金直接交至总公司财务。

 收物管费、电费、空调费、税金等共计587.35万元,

 上交裕隆公司租金、电费、空调费共计:939.1万元,比上年522.5万元增加80%。

 3、丽人城返租。

 截至今年10月份,丽人城业主返租合同的签订才正式结束,财务部每月及时按合同发放租金。

 4、同招商运营部进行丽人城、商城合同的换签、审核工作。

 20××年工作:

 充分结合巨大广场的优势,做好停车区和路演活动区,联系婚纱、车展活动厂商有偿的提供促销场地活动,来吸引人气和营造良好的商业氛围,给公司和商户带来了额外的经济效益;在节日期间找商户沟通做好形象户外宣传,经常检查指导各项工作,对经营不善的经营户,提出合理化建议,并给予大力支持,在活动方面,不定期地做促销,引进广场路演活动的演出,来吸引人气和营造良好的商业氛围,给商户和公司带来了效益。

 稳定商户,做好商户的安商扶商工作,使×能够继续稳步向前发展;另外要继续加大招商力度,争取使商城的空置面积为零,为公司增加收入再上一个台阶,同时策划举行各种大型活动,增加商场人气,提升货品质量及丰满度,形成商品差异化、个性化,另对经营不善的商户进行及时发现、及时更换,使×在同类市场竞争中立于不败之地。

 这一年的工作虽然有很多可取之处,但我们不能就此满足,停滞不前,发展是永无止境的,旧的终点就是新的起点,我们要走的路其实还很长,这条路上必然有荆棘,有坎坷,但大家团结的力量是猛斧,大家前进的势头是利剑,必然能够披荆斩棘,开辟出一条属于我们自己的康庄大道来!未来的工作即将展开,我坚信,我们必将在下一段里程中再创新的辉煌!

空调安装承包合同范本_空调安装承包合同格式

 一般中央空调都是公司,餐馆等大型房间需要的空调,所以中央空调清洗起来非常的麻烦,那么你知道中央空调怎么清洗吗?下面是我为你整理的中央空调怎么清洗的相关内容,希望对你有用!

  中央空调的清洗方法

 1、对使用中央空调的房间进行室内空气抽样检测分析当前空气质量:在中央空调开启时抽取室内的空气进行分析,确定空气的质量好坏。

 2、对中央空调风管内空气进行取样:用检测机器人在风管内取样进行分析,确定污染程度。

 3、为顾客提供空气污染分析报告:送风中是否有明显微生物,通风系统是否有可见尘粒进入室内。

 4、制订清洗方案:分析通风管道的结构,根据顾客要求制订详细的方案。

 5、签定中央空调清洗合同:根据分析报告和清洗方案,与顾客协商清洗价格并签定合同。

 6、施工的准备工作:将所有需用到的风管清洗设备和施工人员进驻现场。

 7、现场操作:用清洗机器人进行作业,使用大功率的专用管道吸尘器收集管道内的污染物并储存待称。

 8、消毒:先对管道进行物理消毒,再用紫外线进行处理,避免二次污染发生。

 9、清洗效果检验:用目测法和称重法检验风管清洗效果。

 10、清洗后的分析报告:清洗完成后再为顾客提供一份分析报告,各项数值与清洗前做对比。

 11、验收标准:按《中央空调通风系统清洗规范》国家标准进行检验,确保工程质量达标。

 12、现场恢复:将已拆卸的风口重新安装,调整好出风量。

  中央空调的保养方法

 空调设备维修养护管理主要是指对中央空调系统及设备设施定期养护和及时维修,以确保中央空调设备设施各项性能完好,增加各种设备设施的寿命,保证设备正常安全运行。

 空调设备设施的维修养护,技术性较强,因此每年的年底就要制定下一年的维修养护。制定时,为了使制定的准确合理、完整、明确,应由全国空调系统检测及技术服务中心与维修组人员共同研究制定《中央空调维修养护》并与用户沟通。《中央空调维修养护》在制定过程中,应考虑到中央空调使用的频度,中央空调的运行状况,有无故障隐患,合理维修养护的时间(避开节日、特殊活动日等)。维修养护的内容主要包括:维修养护项目的'内容、具体实施维修养护的时间、预计的费用以及所需备品、备件等。

  中央空调系统设备的维修保养主要有以下方面:

 冷水机组、空气调节处理设备、冷却水系统、电气控制等部分的维修保养。

 日常的维护保养即在值班运行时,巡回检查发现故障及时处理,并对设备清洁处理等。

 1、冷水机组部分的维护保养:

 2、风机盘管及新风空调机的维护保养:

 3、冷却水、冷冻水系统的维护保养:

 4、电气控制部分的维护保养:

  中央空调的选购提示

 1、与普通空调安装方法不一样,小型中央空调的设计安装必须在居室装潢之前,主机通过吊顶式(甚至放在卫生间吊顶上)安装或装入壁橱内,使房内看不到主机,整体格局更简洁美观。选用这种设计的项目最好在建筑过程中安装完成,否则会对后期装修造成影响。

 2、家用中央空调一般都不具有新风系统,即使是空气热泵型的,新风更换也只能达到15%。如想达到更好效果,需另加新风系统,例如北京阳光100国际公寓就准备在其中央空调系统之外另加新风系统。

 3、家用中央空调室外机都会产生一定噪音,但并不很大,不过最好还是将其安装在远离卧室的阳台上。

 4、室外机会占用阳台1平方米左右的面积。

 5、家用中央空调的使用寿命一般为15年左右,到时需业主自己花钱更换。

 空调是满足人们生产、生活需要的设备,简称为?空调?。空调安装 承包合同 怎么写呢?以下是我整理的空调安装承包合同,欢迎参考阅读。

空调安装承包合同 范文 篇一

 甲方:

 乙方:

 根据《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条》的有关规定,结合本工程情况,经双方认真协商,达成以下协议:

 一﹑工程概况

 1﹑工程名称:

 2﹑工程地点:

 3﹑设备供货及供货承包范围

 (1) 本合同包括 超市中央空调系统供货安装及调试,参见空调设计图纸。

 (2) 安装内容包括风机盘管安装、室外主机安装、管道连接、管道保温,系统调试。

 (3) 空调室外机的混凝土基础由甲方根据乙方提供的尺寸参数提前进行制作。

 (4) 室外机和室内机的电源由甲方敷设到位,空调管线所经之处的穿梁留洞由乙方负责,恢复工作由甲方负责,控制线管的敷设由甲方负责,乙方负责电源线和室外机、室内机的连接。

 4、 工期:根据甲方要求,结合现场实际情况,以乙方进工地日期为准,工期定为30天如#遇下列情况,则工期顺延。

 (1) 工程款拨付延误。

 (2) 有关交叉作业及技术签证延误。

 (3) 不可抗拒。

 (4) 非乙方原因造成的工期延误。

 5、 工程质量:按照GB?50243施工,验收 。

 合同价款

 1、 空调设备及安装

 序号 名称 型号及规格 数量 单位 单价 合价 备注

 1 制冷主机及附材安装费 台

 2 风机盘管及附材安装费 台

 合计

 2,付款方式

 (1) 空调设备付款方式

 A 甲方自合同签定后三日内支付总造价的30%为工程预付款。

 B 货到工地支付总造价40%。

 C 安装完毕验收合格后十日内支付20%。

 D 完成一个制冷季后付至合同的95%。(留5%质保金)

 ①剩余5%为质保金两年满七日内付清。

 (2) 如发生设备、工程变更,可由甲方施工代表向乙方签发设备、工程变更单,另行签订变更协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。

 三、竣工验收:

 1、 竣工验收及中间验收均以双方约定、设计施工图纸、有关变更签证及有关施工规范为依据。

 2、 中间验收及其他施工文件的批复,甲方应在乙方提交资料或 报告 两日内完成,协助乙方共同完成以免影响后续工程,逾期则表示甲方已认可。

 四、保修:

 1、 乙方对其供货及施工范围内的设备及工程无偿保修二年。

 2、 保修期以安装调试合格之日起计算。

 五、双方责任:

 1、 甲方责任

 (1) 甲方应保证施工现场具备施工条件,保证水电路三通,提供存货仓库,乙方承担水电费,甲方配合乙方施工内容。

 (2) 甲方委派 为工地现场代表,如有变动提前两日书面通知乙方。

 (3) 甲方工地现场代表有责任协调现场交叉作业及其他工作事宜。

 2、 乙方责任

 (1) 按合同技术要求,提供全新设备,保证设备的各零部件性能完好,符合技术标准。

 (2) 乙方按施工图纸及有关变更现场签证保质按期完成施工内容。

 (3) 乙方委派 为工地现场代表,如有变动提前两日书面通知甲方。

 (4) 乙方服从甲方合理工作安排。

 六、其他:

 1、 如有纠纷,双方本着友好协商的原则进行解决,协商结果以?纪要?,方式作为合同的附件,与合同具有同等效力,协商不成应按照经济合同法等有关规定办理。

 2、 违约责任及损失按实际损失计。

 3、 本合同有关的经甲方认可的施工图纸,变更等技术文件与合同具有同等的法律效力。

 4、 投标书作为合同附件具有同等法律效力。

 七、本合同一式六份,甲方留存四份。乙方留存两份 。

 甲方(章): 乙方(章): 甲方代表: 乙方代表:

 电话: 电话:

 传真: 传真:

空调安装承包合同范文篇二

 甲方:

 乙方:

 甲方因生产经营需要,我平等自愿的基础上,与乙方经友好协商达成如下协议:

 一、合同期内,甲方根据本合同的约定将空调安装等售后服务工作交由乙方完成。

 二、合同期自 年 月 日至 年 月 日止。甲方可根据乙方履行本合同的情况,决定合同期满是否续签。

 三、甲方的责任和义务:

 1.甲方委托乙方安装甲方指定的空调品牌有:

 2.甲方委托乙方安装的具体品牌、时间、数量,甲方根据销售情况和乙方安装能力确定。乙方确保安装能力最低为每日 台。

 3.甲方有权随时对乙方的安装技术质量和服务质量进行监督检查。

 4.甲方所售空调必须在货到用户家后及时通知乙方(支架收 方承担)。

>>>下一页更多精彩?空调安装承包 合同范本 ?